建筑设备租赁停工令（建筑设备租赁停工令由谁发）

停工令建筑工地哪些活可以干

经市政府批准的应急救援、民生工程、供热管网、灾后搬迁安置等项目，在符合标准的情况下，正常组织施工，民生工程可进行除土方工程外的其他工序。根据郑州市政府最新发布的通知要求，停产时间没有硬性规定，该消息的真实性有待验证。随着冬季的到来，重污染天气出现的概率仍然很大，直到春天开始才能开工。

这些工作在建筑行业中最为常见，如电焊、切割、混凝土剔凿、粉刷等工序。除了这些工作需要暂停外，就连一些带有污染车辆，也需要停止上路行驶，这类车辆在建筑行业内同样存在。混凝土运输车辆，建筑材料运输车辆，以及散装水泥运输车辆等等。

国家停工令是假的。关于“60岁以上的打工者禁止在建筑工地工作”这种说法只不过是道听途说，事实上这些传言并不真实，不同地区对男性建筑打工者的年龄限制有不同的政策。当涉及到高风险的建筑工作时，例如在高处工作或处理危险材料，年龄限制可能会进行调整。

城里打工学会了不同的技能，如机械修理维护，工程车驾驶保养，建筑施工工艺，各种食品的加工保鲜等等，凭着真才实学加上打工挣的资金，从不同角度，以不同方式办企业，搞农产品深加工，建筑安装，农业机械租赁。

停工令 （一）严控施工许可审批，推广使用在线监测和视频监控系统。

建筑工程施工停工补偿

1、如果因为政策因素造成工程损失而需要给予赔偿的，要根据具体事项看政府很少在相关规范性文件中是如果规定的，一般没有普遍性的通用性赔偿规定。比如每年的高考，不少地区的地方政府都会出台要求在建工程高考期间停工的文件，这些文件一般都会规定工期可以因此顺延。

2、根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

3、如造成实际损失，如窝工导致的工程延期等损失，如有实际发生数额，可要求承包人赔偿。承包人实际完成工程的承包费可先不予支付，根据实际情况可行使抵销权。因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任，或者侵权责任。

建筑施工设备租赁合同

1、设备租赁期间的所有权属甲方，未经甲方同意，乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。

2、承租方（甲方）：出租方（乙方）： 工程名称： 合同编号：机械（设备）名称：供货地点：合同总价：（金额大写）￥：建筑施工机械（设备）租赁合同协议条款 根据的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本设备租赁合同。

3、本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。甲方的基本责任 提供技术型良好的设备。

4、依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商就租用建筑施工机械的相关事宜达成协议如下： 第一条：租赁机械及租金计算与支付 （如不够用可另附表格） 租金计算方式：选择下列方式之一填入上述表格租金计算方式栏 A.按月计算。

停工令怎么回复?

1、如果有关部门下达了停工令，你可直接用回复函回复即可。

2、一般来说质监站不会下方停工令，停工令一般是由监理单位下发给施工单位的。如果是市质监站下方的停工令那就问题比较大了。你们应该针对停工令提出的问题，逐条进行整改，由施工单位举出整改的具体内容，必要时附上照片等影像资料。监理单位签署整改到位的证明，建设单位签署意见。

3、工程施工过程甲方下停工令后迟迟不下复工令原因如下。乙方应尽快向甲方发出法律行动的通知，要求甲方下复工令并恢复施工。甲方仍然拒绝向乙方发出复工令，乙方可以要求第三方有关部门进行仲裁，以便尽快解决该问题。

4、关注通知：农民工应该密切关注停工令的通知，了解停工原因和期限，以及后续工作的安排。配合整改：如果施工项目存在安全隐患或环境污染问题，农民工应该积极配合相关部门的要求，进行整改和修复。寻找临时工作：在停工期间，农民工可以寻找其他临时工作，以维持生计。

...施工企业的租赁设备由于停工造成的窝工费按()计算。

因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

【答案】A 【解析】本题考查的是索赔费用的计算。在施工机械使用费中的窝工费计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算。

窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。

【试题解析】本题考查重点是“索赔费用的计算”。由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出的分摊计算；如系承包商自有设备，一般接台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因为台班费中包括了设备使用费。因此，本题的正确答案为C。

对于窝工费的计算，如果是租赁设备，一般按照实际租金和调进调出费的分摊计算，如果是承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第六条民事案件的审判权由人民法院行使。

租赁的设备离场告知书怎么写

开头：表明自己的身份、目的和日期，例如：尊敬的供应商，我是XX公司的采购经理，我们想租赁一些设备来满足我们的需求。

开头。写行文的缘由、背景和依据。一般来说，告知书的开头或说明根据上级的有关指示精神，或简要叙述本地区、本单位的实际需要、疑惑和困难。主体。写需要商洽、询问、答复、联系、请求批准或答复审批及告知的事项。⒊结语。不同类型的告知书结语有别。

设备租赁合同注意以下几个方面，首先是甲乙双方的身份，第二个就是写明合同的具体内容，第三个要写明双方的违约责任，第四个要写明具体的时间。